一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．保证合同的当事人是指（　　）
A．合同当事人
B．债权人和债务人
C．保证人和债权人
D．保证人和债务人
2．下列财产中，（　　）可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人所有的房屋
B．抵押人有权使用的集体土地所有权
C．依法被查封的财产
D．抵押人所有的支票
3．建设工程勘察合同法律关系的客体是指（　　）
A．物
B．智力成果
C．行为
D．财
4．施工合同示范文本中要求，由（　　）投保建筑工程一切险。
A．发包人
B．承包人
C．监理人
D．项目经理
5．如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（　　）申请撤销裁决。
A．人民法院
B．政府的建设行政主管部门
C．上级仲裁委员会
D．质量监督机构
6．如果法律、当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（　　）时合同成立。
A．要约生效
B．承诺生效
C．双方当事人签字或者盖章
D．至附生效期限的合同期限
7．合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后（　　）
A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任
C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任
8．施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（　　）
A．同时履行抗辩权
B．代位权
C．撤销权
D．不安抗辩权
9．一个买卖合同按照市场行情约定价格，2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克200
元，合同规定2002年4月1日交货，但卖方迟至2002年5月1日交货，2002年4月1日时的市场价格为每千克210元，2002年5月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金为每千克10元，买方应按照每千克（　　）元向卖方付款。
A．220
B．210
C．200
D．190
10．订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（　　）的市场价格履行。
A．订立合同时订立地
B．订立合同时履行地
C．履行合同时订立地
D．履行合同时履行地

[本文共有 10 页，当前是第 1 页]<<上一页 下一页>>

11．一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担
75%的过错责任。则损失的承担应由（　　）
A．各自承担自己的损失
B．甲方赔偿乙方1万元损失
C．甲方赔偿乙方2万元损失
D．甲方赔偿乙方4万元损失
12．如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议，应由（　　）确认该部分条款是否可以变更。
A．建设行政管理部门
B．监理单位
C．人民法院
D．设计院
13．《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（　　）到达要约人。
A．要约到达受要约人之前
B．受要约人发出承诺通知之前
C．承诺通知到达要约人
D．受要约人发出承诺通知之后
14．订立合同过程中，（　　）是要约。
A．招标公告
B．投标书
C．寄送的价目表
D．招股说明书
15．按照国家有关规定，施工单项合同的估算价在（　　）万元人民币以上者，必须进行招标。
A．10
B．50
C．100
D．200
16．监理招标的宗旨是对监理单位（　　）的选择。
A．能力
B．人员
C．设备
D．报价
17．按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（　　）
A．投标人更改投标书的内容和报价
B．投标人再增加优惠条件
C．评标委员会对投标书中的错误加以修正
D．招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法
18．施工招标资格预审的主要内容包括（　　）
A．计划实施进度是否满足要求
B．企业拥有施工机具的多少
C．施工组织设计是否全面
D．拟投人满足施工要求的人员数量
19．招标人选择招标代理机构时，（　　）不是应满足的条件。
A．招标代理机构必须是法人组织
B．有从事招标代理业务的营业场所
C．有能够编制招标文件的能力
D．有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”
20．一般情况下，（　　）应当由招标人完成。
A．确定中标人
B．评标情况说明
C．对各个合格投标书的评价
D．推荐合格的中标候选人

[本文共有 10 页，当前是第 2 页] <<上一页 下一页>>

21．委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（　　）
A．负责施工合同的协调管理
B．负责外部关系的协调
C．认真勤奋地工作
D．不得泄露申明的秘密
22．监理合同示范文本的标准条款规定，当发生（　　）情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。
A．执行监理业务的时间超过合同内约定的时间
B．委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求
C．委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款
D．由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月
23．当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（　　）作出决定。
A．费用索赔
B．要求承包人缩短合同工期
C．合同内索赔
D．工期延误索赔
24．监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于（　　）承担。
A．附加工作费用，由委托人
B．额外工作费用，由委托人
C．正常工作酬金范围，由监理单位
D．工程成本，由承包方
25．监理合同示范文本规定，因（　　），属于监理服务的额外工作。
A．承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间
B．委托人要求增加的监理工作范围
C．委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作
D．承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容
26．在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（　　）日。
A．设计人收到定金
B．合同签订
C．设计人员勘察现场
D．场址选择
27．设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是（　　）
A．不足一半时，退还发包人已付定金
B．不足一半时，按该阶段设计费的一半支付
C．不足一半时，按该阶段设计费的全部支付
D．超过一半时，按该阶段设计费的一半支付
28．设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至（　　）日止。
A．交付设计文件
B．设计文件审查通过
C．完成设计变更
D．工程竣工验收合格
29．工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以（　　）日确认为承包人的竣工日期。
A．承包人自检合格
B．承包人递交竣工验收报告
C．竣工检验开始
D．竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告上签字
30．工程质量保修期限，应（　　）的时间确定。
A．按当事人双方具体约定
B．按法规规定标准
C．由双方约定且不低于法定标准
D．参照行业通常习惯

[本文共有 10 页，当前是第 3 页] <<上一页 下一页>>

31．建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（　　）
A．减少合同中约定的工程量
B．改变有关工程的施工时间
C．删除承包范围内的部分工作
D．更改工程有关部分尺寸
32．施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改
进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由（　　）负责。
A．承包人
B．发包人
C．工程师
D．设计人
33．下列有关暂停施工说法不正确的是（　　）
A．承包人应按工程师要求停止施工
B．承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工
C．工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任
D．工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工
34．施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（　　）
A．承包人办理申报手续，发包人承担费用
B．承包人办理申报手续，承包人承担费用
C．发包人办理申报手续，承包人承担费用
D．发包人办理申报手续，发包人承担费用
35．施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由（　　）
A．发包人负责检验，费用由发包人负责
B．发包人负责检验，费用由承包人负责
C．承包人负责检验，费用由发包人负责
D．承包人负责检验，费用由承包人负责
36．施工合同示范文本中所称的“费用”，包括（　　）
A．发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费
B．由于设计变更导致承包人增加的施工成本
C．施工质量缺陷的修复开支
D．发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多交纳的款额
37．招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为（　　）
A．评标委员会算出的评标价
B．招标人编制的标底价
C．中标人的投标价
D．施工图预算价
38．施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确
的是（　　）
A．合同协议书、通用条款、专用条款
B．中标通知书、专用条款、协议书
C．中标通知书、专用条款、投标书
D．中标通知书、专用条款、标准
39．按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当（　　）
A．按订购数量及时支付货款
B．按实际交货数量及时支付货款
C．待供货方补齐缺少的数量后再支付
D．按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量
40．材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差（）
A．采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
B．采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
C．采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
D．采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

[本文共有 10 页，当前是第 4 页] <<上一页 下一页>>

41．FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（　　）
A．完成合同内注明的全部工程的时间
B．完成合同内外全部工程的时间
C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期
42．FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由（　　）的人员组成。
A．仲裁委员会指定
B．政府管理机构指定
C．业主与承包商协商
D．行业协会指定
43．FIDIC施工合同条件规定的保留金属于（）
A．业主合同内的暂列金
B．承包商应交付的定金
C．业主应交付的定金
D．承包商应得的工程款
44．FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时（　　）
A．承包商可以拒绝
B．承包商应执行，但应给予经济补偿
C．承包商应执行，但应给予费用和工期补偿
D．承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担
45．FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件（　　）
A．承包商承担部分责任
B．业主可要求承包商承担全部责任
C．如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任
D．应由指定分包商承相全部责任
46．FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（　　）日为标志。
A．工程接收证书签发B．颁发履约证书
C．“结清单”生效D．提交竣工报表
47．在（　　）内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由于此项索赔导致对方的费用支出。
A．设计合同
B．监理合同
C．施工合同
D．物资采购合同
48．施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求停工5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于（　　）
A．工程变更
B．工程加速索赔
C．合同被迫终止索赔
D．合同中默示的索赔
49．施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（　　）
A．工程师已拒绝索赔要求
B．承包人需提交现场记录和补充证据资料
C．承包人的索赔要求已成立
D．需等待发包人批准
50．因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（　　）
赔偿。
A．监理单位
B．总监理工程师
C．监理单位的法定代表人
D．具体的监理人员

[本文共有 10 页，当前是第 5 页] <<上一页 下一页>>

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）
51．如果（　　）履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。
A．买卖合同
B．保管合同
C．运输合同
D．加工承揽合同
E．施工合同
52．建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至（　　）之日止，以先发生者为准。
A．工程签发完工验收证书
B．承包人完成施工任务
C．工程所有人组织工程验收
D．工程所有人实际占用全部工程
E．保修期满
53．《合同法》中规定的“由第三人向债权人履行债务”不同于“债权转让”的主要区别包括（　　）
A．属于合同内的约定B．合同当事人已改变
C．合同当事人不改变D．依据合同债权人可以强迫第三人履行
E．依据合同债权人不能强迫第三人履行
54．在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（　　）
A．相当于因违约造成的损失
B．不包括合同履行后可获得的利益
C．包括合同履行后可获得的利益
D．不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失
E．可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失
55．下列情况中，（　　）的合同是可撤销的合同。
A．以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益
B．因重大误解而订立
C．在订立合同时显失公平
D．以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立
E．违反法律、行政法规的强制性规定
56．缔约过失责任的构成应具备（　　）等条件。
A．一方有损失
B．当事人有过错
C．合同尚未成立
D．合同已经成立
E．当事人未按合同约定履行义务
57．合同的成立必须经过（　　）
A．要约邀请
B．要约
C．承诺
D．鉴证
E．公证
58．法定解除合同的条件包括（　　）等。
A．因不可抗力致使不能实现合同目的
B．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行
C．当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期眼内仍未履行
D．在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务
E．在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务
59．邀请招标与公开招标比较，具有（　　）等优点。
A．竞争更激烈
B．不需设置资格预审程序
C．节省招标费用
D．节省招标时间
E．减少承包方违约的风险
60．《招标投标法》规定的招标方式包括（　　）
A．公开招标
B．询价比较招标
C．直接发包
D．邀请招标
E．议标

[本文共有 10 页，当前是第 6 页] <<上一页 下一页>>

61．投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括（　　）等。
A．提供了不完整的技术信息和数据
B．提供的投标担保有瑕疵
C．个别地方存在漏项
D．没有按招标文件要求提供投标担保
E．投标文件没有投标人授权代表签字
62．采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（　　）
A．以评标报价最低的标书为最优
B．以投标报价最低的标书为最优
C．技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价
D．中标后按投标价格签订合同价
E．中标后按评标价格签订合同价
63．对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（　　）
A．监理中标函
B．监理招标文件
C．工程量清单
D．监理合同专用条件
E．合同履行中双方达成的书面协议
64．委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有（　　）
A.工程建设有关协作单位组织协调主持权
B．工程施工单位选定权
C．工程设计变更审批权
D．工程款支付审核权
E．监理人调换总监批准权
65．委托监理合同中，属于监理人的义务包括（　　）
A．按合同约定派驻人员
B．使用委托人提供的设施完成工作后应归还
C．将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方
D．负责工程施工中有关各方的协调管理
E．负责办理施工有关的行政批准手续
66．设计合同中，发包人的责任包括（　　）等。
A．对设计依据资料的正确性负责
B．保证设计质量
C．提出技术设计方案
D．解决施工中出现的设计问题
E．提供必要的现场工作条件
67．设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容，由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（　　）
A．发包人与设计人协商并经设计人同意
B．设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同
C．该部分设计成果需经设计人审查批准
D．设计人不对该部分设计质量承担责任
E．设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
68．按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，（　　）
A．发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点
B．清点后承包人承担材料质量和保管责任
C．材料保管费应由发包人承担
D．材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用
E．材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任
69．依据施工合同示范文本中设计变更的规定，下列提法正确的有（　　）
A．工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令
B．发包人需要对原设计变更，应提前14天书面通知承包人
C．承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更
D．承包人提出的设计变更须经工程师同意
E．承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求
70．下列关于竣工验收的说法错误的有（　　）
A．对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收
B．竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
C．工程严禁任何部分甩项竣工
D．工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日
E．竣工验收合格的工程移交发包人使用

[本文共有 10 页，当前是第 7 页] <<上一页 下一页>>

71．施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（　　）
A．设计变更
B．非承包人原因停电
C．分包人的施工干扰
D．发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行
E．交通部门修理公路影响材料运输进度
72。施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括（　　）
A．投标书
B．招标文件
C．图纸
D．工程量清单
E．合同履行过程的变更协议
73．在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（　　）
A．化学实验
B．衡量法
C．物理试验
D．查点法
E．经验鉴别法
74．按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的包括（　　）
A．当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告
B．当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求
C．当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担
D．由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理
E．分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任
75．FIDIC《施工合同条件》规定的指定分包商，其特点为（　　）
A．由业主选定并管理
B．与承包商签订合同
C．其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D．承担不属于承包商应完成工作的施工
E．由承包商负责协调管理
76．FIDIC《施工合同条件》规定的“不可预见物质条件”范围包括（　　）
A．不利于施工的自然条件
B．招标文件未说明的污染物影响
C．不利的气候条件
D．招标文件未提供的地质条件
E．战争或外敌入侵
77．FIDIC《施工合同条件》规定的合同文件组成部分包括（　　）
A．规范
B．图纸
C．资料表
D．投标保函
E．中标函
78．当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括（　　）
A．工程师书面指令
B．施工会议纪要
C．招标文件中的投标须知
D．招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答
E．检查和试验记录
79．FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（　　）
A．延误移交施工现场
B．不可预见的外界条件
C．异常不利气候导致的停工
D．业主提前占用工程
E．不可抗力事件造成的损失
80．法人应当具备的条件包括（　　）等。
A．依法成立．
B．经核准登记
C．有必要的财产或者经费
D．有自己的组织机构
E．能够独立承担民事责任

[本文共有 10 页，当前是第 8 页] <<上一页 下一页>>

答案精析
一、单项选择题
1．C【精析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。
2．A【精析】债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。由于抵押物是不转移占有的，因此能够成为抵押物的财产必须具备一定的条件。下列财产可以作为抵押物：①抵押人所有的房屋和其他地上定着物；②抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；③抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；④抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产；⑤抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；⑥依法可以抵押的其他财产。
3．C【精析】法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。
4．A【精析】《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同，应当由发包人投保建设工程一切险。
5．A【精析】当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：①没有仲裁协议的；②裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；③仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；④裁决所根据的证据是伪造的；⑤对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；⑥仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊，枉法裁决行为的。
6．B【精析】合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。
7．A【精析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能同时使用。
8．D【精析】先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方来履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。
9．D【精析】如果按照市场行情约定价格履行，则行情价格的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格。买方应付价格为：200-10=190(元/千克)。
10．B【精析】价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或政府指导价的，按规定履行。在建设工程施工合同中，合同履行地是不变的，肯定是工程所在地。因此，约定不明确时，应当执行工程所在地的市场，价格。
11．B【精析】合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效。合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同。履行中的合同应当终止履行，尚未履行的不得继续履行。对因履行无效合同而产生的财产后果应当依法进行处理。有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失；如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承担相应的责任。此案中甲方为主要过错方，应当赔偿乙方的损失，但由于乙方也有过错，故甲方赔偿乙方一万元即可。
12．C【精析】如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。可变更或可撤销的合同不同于无效合同。
13．C【精析】合同订立需要经历要约和承诺两个阶段，要约邀请不是合同成立的必经过程；要约到达受要约人时生效，承诺到达要约人时生效；承诺可以撤回，但不可以撤销，承诺撤回的条件是在承诺生效之前，即承诺到达要约人之前。
14．B【精析】依据《合同法》的规定，投标书是要约。
15．D【精析】要求各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标：①施工单项合同估算价在200万元人民币以上；②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。
16．A【精析】监理招标标的是“监理服务”，与工程项目建设中其他各类招标的最大区别表现为监理单位不承担物质生产任务，只是受招标人委托对生产建设过程提供监督、管理、协调、咨询等服务。鉴于标的具有的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是“基于能力的选择”
17．C【精析】商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。如果投标人拒绝签字，则按投标人违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。
18．B【精析】资格预审表的内容应根据招标工程项目对投标人的要求来确定，中小型工程的审查内容可适当简单，大型复杂工程则要对承包人的能力进行全面审查。大型．T-业项目的资格预审内容包括：法人资格和组织结构；财务报表；人员报表；施工机械设备情况；分包计划；近五年完成同类工程项目调查；在建工程项目调查；近两年涉及的诉讼案件调查；其他资格证明。
19．A【精析】招标代理机构应具有的基本条件：①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；③有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。
20．A【精析】招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。
21．B【精析】监理人义务：①监理人在履行合同的义务期间，应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益。②合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作。③在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料。④任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人。⑤非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性。⑥监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。⑦在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密。⑧负责合同的协调管理工作。
22．D【精析】监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。
23．B【精析】当承包人提出索赔要求后，工程师应当审核索赔报告，具体来说就是审核承包人的索赔申请；判定索赔成立的原则；对索赔报告的审查等工作。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以扣减合同工期。也就是说，工程师有权指示承包人删减掉某些合同内规定的工作内容，但不能要求他相应缩短合同工期。如果要求提前竣工的话，这项工作属于合同的变更。
24．B【精析】委托人有义务为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。其中，为监理驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。服务内容包括信息服务、物质服务和人员服务3个方面。物质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等。一般包括检测试验设备、测量设备、通讯设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、打字复印设备、办公用房及生活用房等。这些属于委托人财产的设备舜口物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。如果双方议定某些本应由委托人提供的设备由监理人自备，则应给监理人合理的经济补偿。
25．C【精析】“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
26．A【精析】设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。
27．B【精析】因发包人原因要求解除合同：①在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；②已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；③超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
28．D【精析】在设计合同正常履行的情况下，工程施工完成竣工验收工作，或委托专业建设工程设计完成施工安装验收，设计人为合同项目的服务结束。
29．B【精析】工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
30．C【精析】保修期从竣工验收合格之日起计算。当事人双方应针对不同的工程部位，在保修书内约定具体的保修年限。当事人协商约定的保修期限，不得低于法规规定的标准。
31．C【精析】工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就以下方面向承包人发出变更通知：①更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关工程的施工时间和顺序；④其他有关工程变更需要的附加工作。但不能删除承包范围内的部分工作。
32．A【精析】因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。
33．B【精析】工程师应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的48小时内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施工程师处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到在承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可以自行复工。
34．B【精析】如果承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
35．D【精析】发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。承包人负责采购的材料和设备，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
36．C【精析】施工合同示范文本中所称的“费用”，包括施工质量缺陷的修复开支。
37．C【精析】在合同协议书内同样要注明合同价款。虽然中标通知书中已明确写了来源于投标书的中标合同价款，但考虑到某些工程可能不是通过招标选择的承包人，如合同价值低于法规要求必须招标的小型工程或出于保密要求直接发包的工程等，因此，标准化合同协议书内仍要求填写合同价款。
38．D【精析】合同文件解释顺序：①施工合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件；④施工合同专用条款；⑤施工合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨工程报价单或预算书。
39．A【精析】按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当按订购数量及时支付货款。
40．B【精析】①提前交付货物。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方负责。②交货数量与合同不符。交付的数量多于合同规定，且采购方不同意接受时。可在承付期内拒付多交部分的货款和运杂费。合同双方在同一城市，采购方可以拒收多交部分；双方不在同一城市，采购方应先把货物接收下来并负责保管，然后将详细情况和处理意见在到货后的10天内通知对方。
41．D【精析】FIDIC施工合同的合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。
42．C【精析】签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会。裁决委员会可选定为1名或3名成员，一般由3名成员组成，合同每一方应提名1位成员，由对方批准。双方应与这两名成员共同商定第三位成员，第三人作为主席。
43．D【精析】保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。
44．D【精析】若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加费用和工期延误责任由承包商承担。
45．C【精析】除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。
46．C【精析】合同有效期自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也即行终止。
47．B【精析】在《委托监理合同示范文本》中，任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是：①委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失；②因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)；③当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。
48．D【精析】合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种索赔要求，同样
有法律效力，有权得到相应的经济补偿。异常不利的气候条件应予的工期顺延，属于合同中默示的索赔。
49．C【精析】施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为工程师同意承包商的索赔要求。
50．A【精析】索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出的给予赔偿或补偿要求的行为。因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求监理单位赔偿。

[本文共有 10 页，当前是第 9 页] <<上一页 下一页>>

二、多项选择题
51．BCD【精析】留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。依据《担保法》规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。
52．AD【精析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。53．ACE【精析】合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为：①部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变；②在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务；③第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。而债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或部分转让给第三人的行为。
54．ACD【精析】损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。55．BCD【精析】有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：因重大误解而订立的合同；在订立合同时显失公平的合同；以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。
56．ABC【精析】缔约过失责任的构成应具备条件：缔约一方受有损失；缔约当事人有过错；合同尚未成立；缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系。
57．BC【精析】合同的成立必须经过要约和承诺的过程。
58．ABDE【精析】有下列情形之一的，当事人可以解除合同：①因不可抗力致使不能实现合同目的的；②在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；③当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行；④当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的；⑤法律规定的其他情形。59．BCDE【精析】邀请招标的优点是不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和节省时间；由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减小了合同履行过程中承包方违约的风险。缺点是由于邀请范围较小选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，竞争激烈程度相对较差。
60．AD【精析】《招标投标法》规定招标方式分为公开招标和邀请招标两大类。
61．BDE【精析】未作实质性响应的重大偏差包括：①没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；②没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；③投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；④明显不符合技术规格、技术标准的要求；⑤投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件的要求；⑥投标附有招标人不能接受的条件；⑦不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
62．AD【精析】评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值。根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格，评标价最低的投标书为最优，定标签订合同时，仍以报价作为中标的合同价(不是评标价)。
63．ADE【精析】对委托人和监理人有约束力的监理合同，除双方签署的“合同”协议外，还包括以下文件：①监理委托函或中标函；②建设工程委托监理合同标准条件；③建设工程委托监理合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
64．BCE【精析】委托人权利：授予监理人权限的权利；对其他合同承包人的选定权，委托人是建设资金的持有者和建筑产品的所有人，因此对设计合同、施工合同、加工制造合同等的承包单位有选定权和订立合同的签字权；委托监理工程重大事项的决定权，委托人有对工程规模、规划设计、生产工艺设计、设计标准和使用功能等要求的认定权，工程设计变更审批权；对监理人履行合同的监督控制权。
65．ABD【精析】监理人义务：①监理人在履行合同的义务期间，应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益。②合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作。③在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料。④任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人。⑤非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性。⑥监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。⑦在监理过程中，不得泄露委托人中明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密。⑧负责合同的协调管理工作。
66．AE【精析】发包人的责任：提供设计依据资料；提供必要的现场工作条件；外部协调工作；其他相关工作；保护设计人的知识产权；遵循合理设计周期的规律。
67．AD【精析】在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，如变更增加的设计内容专业性特点较强，超过了设计人资质条件允许承接的工作范围；或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力所限，不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可以委托其他具有相应资质的建设工程设计单位修改。修改单位对修改的设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。
68．ACE【精析】发包人应按照专用条款的材料设备供应一览表，按时、按质、按量将采购的材料和设备运抵施工现场，与承包人共同进行到货清点。发包人在其所供应的材料设备到货前24小时，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。发包人供应的材料设备与约定不符时，应当由发包人承担有关责任。
69．BDE【精析】施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经工程师同意。承包人在工程变更确定后14天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。
70．BCD【精析】承包人应当在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为合同附件。因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付办法。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
71．ADE【精析】按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；设计变更和工程量增加；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；不可抗力；专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
72．ACDE【精析】施工合同文件组成包括：①施工合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件：④施工合同专用条款；⑤施工合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨工程报价单或预算书；⑩合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构威对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。73．ACE【精析】交货质量的验收方法有：①经验鉴别法。即通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求。②物理试验。根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等。③化学实验。即抽出一部分样品进行定性分析或定量分析的化学试验，以确定其内在质量。
74．BDE【精析】分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害，不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，他都只能向承包商提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期记录。对于应由承包商承担责任的事件，此类索赔产生于承包商与分包商之间，工程师不参与索赔的处理，双方协商解决；分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按总包合同规定的程序提出索赔不仅不承担责任，且为了减小事件影响使承包商为分包商采取的任何补救措施费用由分包商承担。
75．BDE【精析】指定分包商的特点：①承担指定分包工作任务的单位由业主或工程师选定；②指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约、定应由承包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊入间接费、管理费、利润、税金的工作，因此不损害承包商的合法权益；③为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂列金额内开支；④如果承包商没有合法理由而扣押了指定分包商上个月应得工程款的话，业主有权按工程师出具的证明从本月应得款内扣除这笔金额直接付给指定分包商；⑤除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任
76．ABD【精析】不可预见的物质条件范围包括：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。
77．ABCE【精析】施工合同文件的组成：合同协议书；中标函；投标函；合同专用条件；合同通用条件；规范；图纸；资料表以及其他构成合同一部分的文件。
78．ABE【精析】承包人可以提供的证据包括下列证明材料：①合同文件中的条款约定；②经工程师认可的施工进度计划；③合同履行过程中的来往函件；④施工现场记录；⑤施工会议记录；⑥工程照片；⑦工程师发布的各种书面指令；⑧中期支付工程进度款的单证；⑨检查和试验记录；⑩汇率变化表；⑩各类财务凭证；⑩其他有关资料。
79．ABE【精析】由于非承包人责任的原因而导致施工进度延误，要求批准顺延合同工期的索赔，称为工期索赔。工期索赔形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。费用索赔的目的是要求经济补偿。当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。延误移交施工现场、不可预见的外界条件、不可抗力事件造成的损失符合工期、费用补偿的条件。
80．ACDE【精析】法人应当具备以下条件：①依法成立；②有必要的财产或者经费；③有自己的名称、组织机构和场所；④能够独立承担民事责任。

[本文共有 10 页，当前是第 10 页] <<上一页 下一页>>